Образец ходатайства в арбитражный суд об оставлении дела без рассмотрения

Особенности процедуры оставления искового заявления без рассмотрения в году. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Определение об оставлении искового заявления без рассмотрения должно быть мотивированным. После весьма спорного Определения мирового судьи об оставлении заявления без рассмотрения ввиду неявки истца в судебное заседание по вторичному вызову, а ответчик Оставление заявления без рассмотрения - это форма окончания гражданского дела Любая попытка повторного предъявления заявления по спору между теми же сторонами о том же Известно, что предъявление иска прерывает течение срока исковой давности ст. Оставление искового заявления без движения.

Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения

В соответствии с п. Согласно п. Кроме того, согласно данному пункту договора к претензии в обязательном порядке должны быть приложены заверенные документы, на которые ссылается сторона.

Претензия должна быть подписана руководителем организации, а расчет главным бухгалтером. Как усматривается из содержания претензии, в ней имеется расчет, в ней заявлены требования, в том числе основанные на расчете, однако расчет и претензия не подписаны главным бухгалтером.

Кроме того, в нарушение установленного договором порядка к претензии не прилагаются никакие документы. Таким образом, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, установленный сторонами как в отношении расторжения договора статья Как полагает ответчик, до направления уведомления истец обязан направить ответчику претензию, что подтверждается п.

Согласно данному пункту сторона обязана дать мотивированный ответ на претензию и представить ответ в течение 15 пятнадцати календарных дней со дня получения претензии. Исходя из изложенного и даты отправки претензии, ответчик считается получившим претензию на 7 седьмой календарный день со дня направления претензии, то есть 18 мая г. Стороны также установили срок для предоставления ответа на претензию: 15 календарных дней со дня получения претензии. Таким образом, учитывая вышеизложенные сроки, конечным сроком для предоставления ответа на претензию является 03 июня г.

Иск подан 26 мая г. Согласно разъяснениям, изложенным в п. Бремя доказывания не исполнено истцом. Таким образом, стороны определили еще один этап досудебного урегулирования спора, который должен следовать после вышеописанного этапа. Стороны также установили еще один срок для досудебного урегулирования споров после соблюдения которого, возможно обращение в суд.

Претензия датирована 11 мая , следовательно, обращение в суд возможно только по истечении 30 дней, а именно: не ранее 10 июня г. Учитывая отсутствие каких-либо претензий до направления уведомления о расторжении договора, направление претензии 11 мая г. Согласно ч. Следовательно, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный договором строительного подряда, проект которого составлен самим истцом, и ч. В силу ч. Договором строительного подряда стороны изменили срок и претензионный порядок.

Как усматривается из материалов дела, в иске отсутствуют сведения, подтверждающие соблюдение генеральным подрядчиком — истцом претензионного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного условиями договора строительного подряда.

Пункт 2 ч. Касаясь вопроса применения новых норм об обязательном соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, можно отметить следующее. Из буквального толкования норм права следует, что порядок обязательного досудебного урегулирования применяется лишь к спорам, которые на 01 июня г. Как следует из материалов дела, исковое заявление о взыскании неотработанного аванса было принято арбитражным судом к производству 02 июня г.

Прошу суд также учесть следующее. Стороны в договоре строительного подряда установили конкретные требования к порядкам направления претензии и уведомления о расторжении договора, о чем свидетельствуют ст. Таким образом, любой спор разногласие влечет за собой обязанность любой из сторон, которая полагает, что другая сторона нарушила свои обязательства по договору, направить другой стороне претензию.

В уведомлении о расторжении договора строительного подряда истец также указывает на нарушения своих обязательств ответчиком, в том числе о нарушении ответчиком сроков выполнения работ, следовательно, исходя из вышеуказанного пункта договора, истец обязан первоначально направить претензию ответчику.

Однако данная обязанность не выполнена истцом. Таким образом, условиями договора строительного подряда сторонам не предоставлено право направления уведомления о расторжении договора строительного подряда, в котором содержатся претензии, связанные с нарушениями одной из сторон условий договора, без разрешения спора, вытекающего из данных нарушений, путем переговоров с обязательным направлением претензии другой стороне. Данное условие также не выполнено истцом, следовательно, уведомление о расторжении договора строительного подряда нельзя признать надлежащим.

Также требует к себе критического отношения то, что истец до направления уведомления о расторжении договора строительного подряда не предъявлял к ответчику каких-либо претензий. Кроме того, истец, предъявляя иск о взыскании неотработанного аванса, не учел положения ст. По мнению ответчика, направление уведомления о расторжении договора строительного подряда при отсутствии у истца каких-либо претензий нельзя признать разумными и добросовестными действиями.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование заявленных требований истец ссылается на просрочку выполнения работ, допущенную ответчиком. По мнению истца, конечным сроком выполнения работ является 15 ноября г. Однако истец не учел того, что согласно п. Таким образом, начальный срок выполнения работ, предусмотренных договором строительного подряда, проект которого подготовлен истцом, следующий: дата вступления в силу договора строительного подряда, то есть 12 августа г.

Конечным сроком выполнения работ является подписание истцом Акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Однако до настоящего момента истец не предоставил ответчику письменного разрешения на начало выполнения работ. Ссылка истца на то, что начальный и конечный сроки определены в Графике производства работ приложение к договору строительного подряда нельзя признать состоятельной, поскольку в данном графике отсутствует год.

Конкретно определённый год, наряду с датой и месяцем, является неотъемлемой частью срока. Без указания года невозможно определение точного срока, в том числе конечного срока выполнения работ, предусмотренного договором строительного подряда. Согласно ст. В силу ст. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки.

Исходя из вышеизложенного начальный и конечные сроки выполнения работ являются существенными условиями договора строительного подряда. Отсутствие согласования сроков выполнения работ означает незаключенность договора строительного подряда. В дополнение к вышеизложенному прошу суд учесть также следующее.

Ответчиком многократно направлялись истцу уведомления и предупреждения о возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а также об иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Данные факты подтверждены многочисленными уведомлениями и предупреждениями, которые были переданы ответчиком истцу. К сожалению, ни на одно из предупреждений и уведомлений ответчика ответа от истца не последовало. Таким образом, уведомления и предупреждения ответчика были проигнорированы истцом, что можно квалифицировать в качестве отказа истца от выполнения обязанностей, предусмотренных договором строительного подряда, а также отказа истца от оказания содействия ответчику.

Согласно условиям договора строительного подряда и в соответствии со ст. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

В силу п. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. Из вышеизложенного можно констатировать то, что истцом не исполнены обязанности по сотрудничеству, предусмотренные законом и условиями договора строительного подряда. Вышеприведенные доводы ответчика также подтверждаются следующим.

В обоснование выполнения работ ответчик уведомил истца о готовности результата работ и необходимости их принятия направил истцу акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, а также исполнительную документацию. Через 2 два месяца после первоначального направления актов выполненных работ ответчик повторно направил истцу акты выполненных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются почтовыми документами, подтверждающими факты двукратного направления истцу актов выполненных работ и исполнительной документации. Однако по состоянию на текущую дату истец, дважды получивший акты выполненных работ и исполнительную документацию, в нарушение требований закона и условий договора строительного подряда не принял данные работы и не представил обоснованного отказа от их подписания.

Как следует из п. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Таким образом, акты выполнения работ и исполнительная документация, направленная двукратно ответчиком истцу, с учетом отсутствия их подписания со стороны истца, отсутствия обоснованного отказа являются надлежащими доказательствами выполнения работ ответчиком.

На основании изложенного, руководствуясь ст. Оставить исковое заявление без рассмотрения.

О внесении изменений в статьи и Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Уже почти год в арбитражном процессе действует обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Повторная подача иска при оставлении без рассмотрения

Подать иск Ходатайства и заявления в судебном процессе Все прошения и просьбы в третейский суд о совершении необходимых по отдельно взятому делу процессуальных действий, именуются заявлением или ходатайством. Ходатайство и заявления могут быть заявлены на любой стадии судебного процесса, но ряд просьб по своему содержанию допускается лишь при наличии определенных обстоятельств. Как подавать ходатайства и заявления Ходатайства и заявления могут быть заявлены путем подачи письменного документа суду, путем направления ходатайства в электронном виде, устно с занесением в протокол судебного заседания. В письменном ходатайстве или заявлении в третейский суд должны быть указаны номер судебного дела, процессуальное положение заявителя и ФИО судьи, в производстве которого находится находилось дело. После того, как стороной заявлено ходатайство, судья оглашает его и решает дальнейший ход заявленного ходатайства. Виды ходатайств и заявлений в третейском суде Ходатайства о переносе судебного заседания по уважительной причине Суд назначает судебное заседание, руководствуясь рабочим графиком рассмотрения дел.

Статья 148. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения

Перспективы подачи заявления об оставлении иска без рассмотрения Причины оставлении искового заявления без рассмотрения Правила, согласно которым обращение с иском в суд может не рассматриваться, закреплены в статье ГПК и статье АПК, поэтому уже на этапе знакомства с исковым заявлением ответчику стоит изучить список причин, по которым ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения будет принято судом: Истец нарушает регламентированный законом порядок подачи иска. Иск подготовлен лицом, которое не имеет на это прав, либо составивший иск гражданин является недееспособным. Если стороны дела не прибыли на заседание, не уведомив суд о наличии уважительных причин. Между лицами, указанными в иске, уже ведется судебное состязание, касающееся того же предмета с теми же претензиями. В договоре между сторонами прописан порядок досудебного урегулирования претензий, не соблюденный истцом. Между участниками иска достигнуто соглашение о том, что дело будет рассматриваться третейским судьей. Если истец во второй раз проигнорировал явку на заседание, не подготовив заявление с просьбой провести заседание в свое отсутствие. Исключительно при условии, что ответчик не требует рассматривать дело. Как видно, основными поводами для оставления судом искового заявления без рассмотрения являются ошибки со стороны истца в подготовке заявления в суд, равно как и игнорирование истцом установленных законом процедур. Как подать ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения Если вы как ответчик нашли в поданном против вас иске нарушение ваших прав или законных процедур, то вы можете подать ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения после того, как истец подал исковое заявление, а вы с ним ознакомились.

Образцы заявлений, ходатайств, доверенностей

В соответствии с п. Согласно п. Кроме того, согласно данному пункту договора к претензии в обязательном порядке должны быть приложены заверенные документы, на которые ссылается сторона. Претензия должна быть подписана руководителем организации, а расчет главным бухгалтером. Как усматривается из содержания претензии, в ней имеется расчет, в ней заявлены требования, в том числе основанные на расчете, однако расчет и претензия не подписаны главным бухгалтером. Кроме того, в нарушение установленного договором порядка к претензии не прилагаются никакие документы. Таким образом, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, установленный сторонами как в отношении расторжения договора статья Как полагает ответчик, до направления уведомления истец обязан направить ответчику претензию, что подтверждается п. Согласно данному пункту сторона обязана дать мотивированный ответ на претензию и представить ответ в течение 15 пятнадцати календарных дней со дня получения претензии.

Полезное видео:

Обязательный претензионный порядок: что необходимо учитывать, обращаясь в суд?

По каким причинам суд не откажет в оставлении иска без рассмотрения Основания для данной процедуры прописаны в ст. Досудебный порядок решения спора истцом не соблюден. Такие правила устанавливаются договором сторон или законодательством для данных лиц. Исковое заявление подписано гражданином или должностным лицом, не уполномоченным на такое действие, либо недееспособным гражданином. Имело место требование, которое необходимо рассматривать в деле о банкротстве для арбитражного процесса. Истец не пришел в суд по повторному вызову, не подав при этом ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие. Целью иска является желание о возмещении судебных затрат. Имело место соглашение сторон об перенесении дела в третейский суд.

Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения

Использование при рассмотрении дела видеоконференцсвязи. Прекращение производства по судебному делу. Перенос места рассмотрения дела в соответствии с требованиями АПК. Приобщение документов к делу. Запрос доказательств и дополнительных материалов и др.

Ходатайство об оставлении дела без рассмотрения

Подавать ходатайство можно и в арбитражном, и в гражданском процессе. Такой документ как ходатайство об оставлении без рассмотрения поданного иска, может заявляться исключительно после того, как судом принято данное исковое заявление к своему производству. Вводная часть документа должна содержать полные реквизиты лиц, участвующих в судебном процессе, и наименование судебного органа, где рассматривается исковое заявление, в рамках которого и подается ходатайство. Описательная часть должна обозначить в подробностях все причины, в связи с которыми суду необходимо вынести решение об оставлении поданного иска без рассмотрения.

71.Оставление заявления без рассмотрения.

Основания для оставления искового заявления без рассмотрения Статья Основания для оставления искового заявления без рассмотрения 1. Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. Статья Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как вопрос об установлении юридического факта был связан с разрешением спора о праве. Определением Арбитражного суда города Москвы от Определение Верховного Суда РФ от

ОБРАЗЕЦ об оставлении искового заявления без рассмотрения. (в порядке В производстве Арбитражного суда Иркутской области находится дело.

Ходатайство в арбитражный суд: составление искового заявления

Эльвира Хасанова, Младший юрист Арбитражной практики Станислав Матюшов, Юрист Арбитражной практики Судебная статистика арбитражных судов за последние пять лет свидетельствует о снижении количества заявлений, оставленных арбитражными судами без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьей АПК РФ. Так, в году после вступления в силу изменений в часть 5 статьи 4 АПК РФ, содержащих новые требования к досудебному урегулированию спора, количество исков, оставленных без рассмотрения, значительно возросло. Между тем, с года анализируемый показатель устойчиво снижается. Такая тенденция прежде всего объясняется тем, что суды стремятся не чинить формальных препятствий реализации права стороны на своевременную защиту, что также согласуется и с принципом процессуальной экономии.

Гражданское дело может окончиться без вынесения решения. Окончание процесса без вынесения решения возможно в двух формах. Прекращение производства по делу ст.